Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1. 3 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
Пункт договора о шеф монтажных и пусконаладочных работ
Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1. 3 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
3.1.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1. 3 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал или оборудование, техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причинённых его прекращением убытков. 3.1.6.
В этом случае Сторонами оформляется дополнительное соглашения, изменяющее сроки производства работ; 3.1.7. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ; 3.1.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания окончательного акта о приёмке работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество.
3.2.1. Обеспечить объем работ по настоящему договору. 3.2.2. При необходимости предоставить все необходимые для производства работ материалы. 3.2.3. В течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
Журнал проведения работ заполняетсяпредставителем Подрядчика с указанием объемов проведенных работ и временем ихпроведения на Объекте Заказчика. 2. Акт выполнения Шеф-монтажных работ — документ, подтверждающий факт выполнения Подрядчиком Шеф-монтажных работ, подписанный представителями Сторон.В случае возникновения разногласий между сторонами при оформлении Договора, как правило, данные разногласия устраняются подписанием сторонами «Протокола разногласий», который является неотъемлемой частью подписываемого Договора. Договор считается заключенным с момента согласования сторонами всех разногласий по настоящему Договору.
5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1 Стороны признают, что данный Договор, Протоколы разногласий и Дополнения к нему действительны при передаче их по телефаксу за подписью уполномоченных лиц и являются полноценными юридическими документами, имеющими простую письменную форму домомента обмена оригиналами указанных документов.
5.2. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом Российской Федерации, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором. 5.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 7.
коп., в том числе НДС 18% ( ) руб. коп. Заказчик: Подрядчик: Приложение «Б» к Договору № от .
.201 г.г. ________________________ «__»____________
1-й выезд – консультация специалиста Исполнителя по ведению работ; 2-й выезд – присутствие при монтаже емкостей в котлован; 3-й выезд – коммутация емкостей и воздуховодов, подключение электрики; 4-й выезд – запуск в эксплуатацию оборудования. 5. 1. Договоры оказания услуг по шеф наладке шеф монтажу Компания Элтикон выполняет полный комплекс монтажных, пусконаладочных работ и сервисных услуг по обслуживанию оборудования в строительной и перерабатывающей отраслях.
- принятие оборудования, которое пришло с завода на объект заказчика, рассмотрение и устранение замечаний по комплектации и качеству поставки
- проверка работы механических блокировок (при необходимости — регулирование по месту)
- технические консультации и сопровождение (надзор) работ, которые выполняются специалистами монтажной организации или эксплуатационным персоналом заказчика
- проверка работы коммутационных аппаратов
- контроль качества выполненного монтажа
Кроме того, шеф-инженеры обеспечивают учебу эксплуатационного персонала заказчика — знакомят его с устройством и особенностями работы нового оборудования.
11 января 2020 г. Фотоотчет с производственной площадки в г.
Владикавказ, где проводится монтаж стационарного бетонного завода EUROMIX CROCUS (КРОКУС) 90/2250.
3. 15 ALFA (ЛЕНТА). Дорогие посетители! На сайте предложены типовые варианты решения проблем, но каждый случай индивидуален и имеет свои нюансы.
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – звоните по бесплатному телефону 7 800 350-23-69 доб. 504 (консультация бесплатно) подробнее > 28 декабря 2020 г. Отгрузка мобильного мини-бетонного завода EUROMIX CROCUS 5/200 ECONOM для производственной компании из г.
анкт-Петербург. завод EUROMIX CROCUS 15/750. Шеф-монтаж в обязательном порядке сопровождается выездом нашего специалиста к месту постоянной эксплуатации технологического оборудования. Шеф-монтаж Договор № на проведение пуско-наладочных и шеф-монтажных работ Цена, порядок и условия платежей.
Платежные обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания соответствующей суммы с его расчетного счета.
4.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги, предусмотренные настоящим Договором, в течение календарных дней с даты начала работ. Исполнитель приступает к оказанию Услуг не позднее дней с момента уведомления Заказчиком о готовности проведения работ.
4.2. Шеф-монтаж и пуско-наладка Оборудования осуществляется при условии своевременного и надлежащего исполнения Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора своих обязательств по выделению персонала, подготовке оснований, на которых будет монтироваться Оборудование и выполнению других действий, предусмотренных настоящим Договором. 5.1. Заказчик должен самостоятельно подготовить бетонные основания согласно рабочих чертежей компании-производителя, предоставляемых Исполнителем.
Заказчик несет полную ответственность за правильность выполнения работ по подготовке бетонного основания согласно чертежам, за соблюдение технологии заливки и отвердевания бетона, за соответствие рекомендованных материалов применяемым. Заказчик обязан выполнить условия по обеспечению оборудования ресурсами, приведенными в Приложении №2. 5.2.
5.3. Заказчик обязан за дней до начала выполнения монтажных работ письменно сообщить Исполнителю о планируемой дате начала Работ. 5.4. Заказчик предоставляет своих специалистов, имеющих необходимую квалификацию для выполнения работ, или, по своему усмотрению, привлекает субподрядчика, специалисты которого имеют необходимую квалификацию для выполнения работ.
5.5. В шеф-монтаж не входит обучение персонала работе на оборудовании. 6.1.
2.8 Заказчик обязуется: 2.8.1.
Своими силами и за свой счет обеспечить полную готовность объекта к проведению работ по договору.
2.8.2. Оплатить Подрядчику шефмонтажные работы по настоящему договору в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения работ и счета-фактуры. 2.10 Работы, согласованные сторонами в момент подписания настоящего договора, стоимость которых определена пунктом 2.1 настоящего договора, Подрядчик обязуется выполнить в течение дней с момента прибытия специалистов на производственную площадку.
Заказчик обязан известить Подрядчика в письменной форме о готовности производственной площадки.Шефмонтажные работы — это мероприятия, в ходе которых поставщик принимает на себя определенные обязанности.
В его компетенции:
- решить организационные вопросы проведения монтажа;
- поставлять всё оборудование и дополнительные запасные части при необходимости;
- вести пусконаладочные работы, выводить оборудование на заявленные мощности;
- если работы выполняются специалистами поставщика, в его обязанности входит сдача полностью рабочей установки;
- завершить монтаж составлением акта о проделанной работе и приемке установки заказчиком.
- обеспечить техническую подготовку проекта, его реализацию;
- заключить договор шефмонтажных работ;
- осуществлять надзор за работниками;
Что выполняется поставщиком Шефмонтажные работы — это мероприятия по надзору каждой отдельной части процедуры монтажа купленного оборудования.Договор № г.
« » — 2015 года , в лице -, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны и , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании Устава, с другой стороны, и именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: Определения Договорных терминов В рамках настоящего Договора и Приложений к нему, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора, Сторонами принимаются следующие определения: «Подрядчик»
В течение дней после получения письменного извещения о готовности производственной площадки Подрядчик направляет специалистов.2.11 Дополнительные работы, обнаружившиеся в ходе исполнения договора, стоимость которых определяется Дополнительным соглашением, Подрядчик обязуется выполнить в срок, согласованный сторонами.
Договора на шеф номтаж и пусконаладку
8.3. В случае нарушения Заказчиком установленных сроков оплаты, Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки. Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика.
Весь перечень услуг оговаривается в договоре. Что касается линий воздухообмена, можно заказать монтаж инженерных систем вентиляции на сайте .
Установка оборудования выполняется посредством шеф-монтажных и пусконаладочных работ в зависимости от пожеланий заказчика.
Работы сопровождаются дистанционным консультированием, выездом специалиста на место.
Так нашей компанией в рамках выполнения шеф-монтажных работ выполняются следующие: Необходимо обратить внимание, что все работы выполняются силами наших специалистов и это кардинальное отличие от общего определения.
Для того чтобы разобраться в этом вопросе необходимо определить понятие пусконаладочных.
Производят регулировку, наладку основных параметров, их подгонку под соответствующую производительность. Руководство продающей компании имеет наиболее полный опыт в монтаже сложнотехнических изделий.
Все операции отточены до мелочей, персонал готов к непредвиденным ситуациям и неисправностям. Монтажные работы. Наладочные работы.
1.2. Срок действия настоящего договора: с момента его подписания, и в течение гарантийного срока равного 6 (шести) месяцам.
Весь комплекс монтажных и пуско-наладочных работ (включая обкатку оборудования) производится Подрядчиком в течение ______ рабочих дней с момента выполнения Заказчиком п. 5.5.
В шеф-монтаж не входит обучение персонала работе на оборудовании.
Одновременно Подрядчик передает Заказчику документы на установленное оборудование: товарно-транспортную накладную на, накладную Торг-12, сертификаты на оборудование, технические паспорта на оборудование, счет-фактуру.
Все текстовые материалы и документация, включающая в себя: описание товара, инструкция по эксплуатации, инструкция по сервису и ремонту, инструкция по монтажу, чертежи и диаграммы, электрические схемы и их описание должны быть на русском языке.
Исполнитель приступает к оказанию Услуг не позднее дней с момента уведомления Заказчиком о готовности проведения работ.
Оплата за фактически выполненные работы производится Заказчиком на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных (форма КС-3). 2.5. Дополнительные расходы Подрядчика, связанные с увеличением срока выполнения по вине Подрядчика, Заказчиком не возмещаются.
3. Сроки и порядок выполнения Подрядчик не устраняет недостатки (дефекты) Оборудования.
Москва, Шипиловский проезд, д.47/1 1.2. Срок действия настоящего: с момента его подписания, и в течение гарантийного срока равного 6 (шести) месяцам.
2.2, и его подтверждения. Договор подряда на монтаж оборудования (Ф.И.О.
Договор шеф монтажных и пусконаладочных работ
Предприятия-изготовители различного оборудования, как правило, предлагают свои услуги по монтажу, подключению, пробному запуску оборудования, обучению наладчиков или других специалистов. Весь перечень услуг оговаривается в договоре. Работы сопровождаются дистанционным консультированием или выездом специалиста на место.
Запуск и апробация оборудования осуществляется поставщиком.
Понятие шеф-монтажа не регламентируется какими-либо стандартами. Пусконаладочные работы Данный вид работ отличается от шеф-монтажа тем, что установку и запуск оборудования осуществляет поставщик.
3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1. Стоимость работ по договору составляет ( (сумма цифрами и прописью) ) рублей.
3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа: — первый платеж в размере процентов от суммы, указанной в п.
3.1. Договора, а именно ( ) рублей, осуществляется (сумма цифрами и прописью) не позднее дней с момента подписания сторонами настоящего Договора; — оставшаяся сумма, а именно ( ) рублей, (сумма цифрами и прописью) вносится не позднее дней с момента подписания акта приема-передачи. 3.3. Сумма, указанная в п. 3.1.
По окончании работ, предусмотренных Перечнем к настоящему договору (приложение Б), Подрядчик передаёт Заказчику оформленные и подписанные со своей стороны «Акт выполнения шеф-монтажных работ» для оформления и подписания их стороной Заказчика. 2.8 Заказчик обязуется: 2.8.1.
Термины, употребляемые в настоящем стандарте, приведены в справочном приложении 1. 1.2. Цель шефмонтажа — обеспечение соблюдения требований технической документации предприятия-изготовителя при ведении монтажа, хранении оборудования на объекте заказчика в период шефмонтажа, пуске и комплексном опробовании оборудования путем технического руководства и контроля со стороны шефперсонала предприятия-изготовителя, а также квалифицированного и оперативного решения вопросов, возникающих в ходе монтажа оборудования.
1.3. Шефмонтаж должен осуществляться подразделением (бюро, отделом) внешнего монтажа предприятия-изготовителя, которое относится к промышленно-производственной или конструкторско-технологической группе и подчиняется соответственно главному инженеру или главному конструктору. Численность этого подразделения должна быть достаточной для ведения шефмонтажа на всех сооружаемых объектах, для которых предприятие-изготовитель поставляет энергооборудование. 1.4. Состав шефмонтажных работ назначается в объеме поставки предприятия-изготовителя (см.
рекомендуемое приложение 2)*. ________________ * Указанные в приложениях 2 и 3 перечни принимаются за основу предприятием-изготовителем при выборе конкретных работ, включаемых в договоры на шефмонтаж и шефналадку по каждому образцу энергооборудования, и могут быть дополнены по его усмотрению.
Шефмонтаж оборудования на объекте заказчика выполняется с начала монтажных работ до окончания комплексного опробования.
1.5. Цель шефналадки — обеспечение достижения показателей оборудования, предусмотренных техническими условиями или стандартами технических условий на это оборудование.
1.6. Состав шефналадочных работ определяется по взаимной договоренности предприятия-изготовителя и заказчика (см. рекомендуемое приложение 3)* в объеме поставки предприятия-изготовителя.
________________ * Указанные в приложениях 2 и 3 перечни принимаются за основу предприятием-изготовителем при выборе конкретных работ, включаемых в договоры на шефмонтаж и шефналадку по каждому образцу энергооборудования, и могут быть дополнены по его усмотрению. 1.7.
Должны быть прописаны формы актов готовности оборудования к ШМР и ПНР и ОБЯЗАТЕЛЬНО. однозначно прописать, что работы сдаются Вам по акту, эти акты ОБЯЗАТЕЛЬНО.
монтажники подписывают у кураторов УКС и представителей управления энергетики Заказчика и сдают Вам.
ВАЖНО! Ваша подпись должна быть последней, пусть монтажники, а не Вы долго и нудно объясняют энергетикам правильность подключения, иначе потом Вы будете бегать за энергетиками. Один экземпляр акта Вы забираете себе в исполнительную документацию ИД и желательно отсканировать в цвете о отправить в свой электронный системный архив.
А когда энергетики начнут права качать, а они обязательно начнут: достали акт из кармана — Ваша подпись — и сразу ни какого шума. Тихо.
Теперь почему это важно. Идет стройка, у всех сроки, на совещаниях монтажники отрапортовали мы все сделали.
Вам говорят делайте ШМР и ПНР. Вы начинаете работать и выясняете, что трассировка (расключение) неверное или другие недоделы выявляются от монтажников. Если Вы потом подписали свои акты ШМР — то Вам скажут что расключение это ваша проблема, так акты ШМР уже подписаны и Вы начинаете исправлять за монтажниками, а это время и деньги и не Ваше!
При наличии в Вашем договоре акта приемки оборудования от монтажника исключает, данные издержки и заставляет монтажника ходить за Вами, а не Вы за монтажником, а за тем за куратором УКС. Всех нюансов, наверное, не описать.
Но мы пойдем дальше. Теперь о затратах и графиках исполнения работ. Когда Вы прорабатываете с Заказчиком проект договора, там в приложениях проставлены очень бравые сроки.
Это первая мина. Сумма договора, как правило, уже определена по условиям тендера.
Мина номер два. А сейчас как все получилось на практике. Когда игрался тендер и готовили деньги для договора, Вы спросили у шеф-инженеров за сколько можно все сделать.
- обязанности заказчика;
- порядок действия при форс-мажорных ситуациях;
- предмет договора;
- наименование сторон, заключающих данный договор;
- обязанности поставщика;
- гарантии сторон;
- юридические адреса и реквизиты сторон договора.
- прочие условия;
- стоимость работ, способ расчета за данные работы;
- дата и номер договора;
Ключевые моменты нашей работы:
- Осуществление юридических услуг по сниженным ценам
- Подготовка необходимых документов в кратчайшие сроки
- Оказание юридических услуг независимо от социального статуса и материального положения
Нам удалось объединить квалифицированных юристов, которые имеют большой опыт работы в гражданских, административных и уголовных дел в судах общей юрисдикции, арбитражном судопроизводстве, обжаловании действий (бездействий) государственных органов.
Благодаря этому формируется комплексный подход в консультации юриста для решения вашей проблемы.
Юридическая помощь и консультация юриста Все сотрудники имеют юридическое образование и постоянно профессионально совершенствуются.
«Ваша победа – наша профессия!» — это один из главных принципов нашей компании.
Внимание В случае если работы по договору выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, препятствующими или затрудняющими использование объекта работ по назначению, Заказчик вправе в письменном виде потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в согласованный сторонами срок. 3.
3 Споры, возникшие при выполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия, рассматриваются в арбитражном суде РФ в установленном порядке. 3.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором.
Договор на Оказание Услуг по Шеф Монтажу Оборудования
Стоимость работ по шеф-монтажу см.3.1. Оплата по данному Договору осуществляется следующим образом: 3.1.1.Наладка оборудования, установленного на фильтре в соответствии с комплектацией фильтра; Под услугами по обучению персонала Покупателя понимаются консультации по основам работы, правилам технического обслуживания и инструктаж по технике безопасности при работе с оборудованием.
Если в процессе шефмонтажа по желанию Заказчика
Один экземпляр акта Вы забираете себе в исполнительную документацию ИД и желательно отсканировать в цвете о отправить в свой электронный системный архив. А когда энергетики начнут права качать, а они обязательно начнут: достали акт из кармана — Ваша подпись
Вы начинаете работать и выясняете, что трассировка расключение неверное или другие недоделы выявляются от монтажников. Если Вы потом подписали свои акты ШМР — то Вам скажут что расключение это ваша проблема, так акты ШМР уже подписаны и Вы начинаете исправлять за монтажниками, а это время и деньги и не Ваше!
При наличии в Вашем договоре акта приемки оборудования от монтажника исключает, данные издержки и заставляет монтажника ходить за Вами, а не Вы за монтажником, а за тем за куратором УКС. Теперь о затратах и графиках исполнения работ. Когда Вы прорабатываете с Заказчиком проект договора, там в приложениях проставлены очень бравые сроки.
Мина номер два. А сейчас как все получилось на практике.
Когда игрался тендер и готовили деньги для договора, Вы спросили у шеф-инженеров за сколько можно все сделать. При чем исполнительную документацию никто в серьез не воспринимает, ерунда типа, параллельно сделаем.
Вы прикинули, тоже взяли запас и получилось:.
Максимальный срок устранения недостатков – не более дней с момента их обнаружения. Предъявление Заказчиком иных требований в связи с недостатками Услуг исключается. 7.4. Любые требования, связанные с недостатками результатов Услуг, могут быть предъявлены Заказчиком только, если они были обнаружены исключительно в течение гарантийного срока, установленного настоящей статьей. 8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1.
При этом Заказчик направляет Подрядчику заполненный опросный лист о готовности к проведению шеф-монтажных работ. В течение дней после получения письменного извещения о готовности производственной площадки Подрядчик направляет специалистов. 2.
11 Дополнительные работы, обнаружившиеся в ходе исполнения договора, стоимость которых определяется Дополнительным соглашением, Подрядчик обязуется выполнить в срок, согласованный сторонами. При этом на период этого срока, сдвигается срок окончания основных работ по пункту 2.10 договора. 3.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 3.1 Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору в случае сложившихся обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
Свидетельства, выданные соответствующими органами, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности обстоятельства непреодолимой силы. 3.2.
Внимание
8 Заказчик обязуется: 2.8.1. Своими силами и за свой счет обеспечить полную готовность объекта к проведению работ по договору. 2.8.2.
Оплатить Подрядчику шефмонтажные работы по настоящему договору в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения работ и счета-фактуры.
2.10 Работы, согласованные сторонами в момент подписания настоящего договора, стоимость которых определена пунктом 2.1 настоящего договора, Подрядчик обязуется выполнить в течение дней с момента прибытия специалистов на производственную площадку. Заказчик обязан известить Подрядчика в письменной форме о готовности производственной площадки.
400 bad request
По истечении этого срока Стороны имеют право договориться о дальнейших действиях. 9.4.
В случае форс-мажора обе Стороны обязуются в течение дней с момента возникновения таких обстоятельств сообщить любым из доступных способом связи о начале и завершении чрезвычайных обстоятельств, а затем в течение следующих календарных дней подтвердить сообщение в письменной форме. 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 10.
1. Настоящий Договор и все Приложения к нему, а также иная информация, полученная Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются как конфиденциальные сведения и не подлежат передаче любым третьим лицам в течение срока действия Договора без письменного согласия на это другой Стороны.
11. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА 11.1. Досрочное расторжение или изменение Договора возможно: 11.1.1. По письменному соглашению Сторон, подписанному уполномоченными представителями и скрепленному печатями Сторон.
Результат Услуг прошел процедуру приемки, и обязательства Исполнителя по оказанию Услуг выполнены полностью и надлежащим образом с даты подписания Акта сдачи-приемки Услуг по договору, в соответствии с Договором, а также с даты начала коммерческой эксплуатации Оборудования Заказчиком. 7. ГАРАНТИИ 7.1.
Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых Услуг в течение гарантийного срока, установленного в настоящем Договоре. 7.2. Гарантийный срок на оказанные Услуги по данному Договору устанавливается месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки Услуг согласно настоящего Договора. 7.3.
Вот и год закончился, монтажники исчезли, эксплуатация все больше новых требований выдвигает и делает замечания все в перемежку. Вам достаются половина Ваших половина чужих. Через 2 года, через пень колоду, сдали. Все довольны, кроме Вас — хотели за 90 человеко/дней, а получилось за 700 человеко/дней.
И вот, чтоб избежать подобные непредвиденные траты, необходимо, в договоре прописать защитные для Вас параграфы.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель возмещает Заказчику все убытки, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением настоящего Договора. 8.2.
Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика.
При отсутствии надлежаще оформленного письменного требования пени не начисляются и не уплачиваются. 8.3. В случае нарушения Заказчиком установленных сроков оплаты, Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.
В случае если работы по договору выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, препятствующими или затрудняющими использование объекта работ по назначению, Заказчик вправе в письменном виде потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в согласованный сторонами срок. 3.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до . .201 г.
К концу пусконаладочных работ вентоборудования «хотелки» всех технических служб, которые обязаны принять оборудование в эксплуатацию, обязательно будут расти.
Ссылаясь на фразы типа «по стандарту нашего предприятия» Вы обязаны нам сделать «вот так и вот так», начинают требовать вещи которые не прописаны в договорных отношениях или там написано «скользко» и появляется лазейка трактовать разные фразы с противоположным смысловым содержанием.
При этом их много а Вы один, у них сроки и Вы должны, плюс целый этаж юристов, готовых по первому свистку кураторов управления капитального строительства доказать Вашему юридическому консультанту что Вы не правы с вытекающими последствиями.
если Заказчик письменно уведомит Исполнителя за календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг. Заказчик также обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все Услуги, и частью цены, выплаченной за оказанные Услуги;
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства о письменном информировании Заказчика о смене единоличного исполнительного органа Исполнителя, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора с уведомлением об этом Исполнителя за рабочих дней.
Уплаченный Заказчиком аванс соответственно частично или полностью возвращается Исполнителем в случае, если на момент расторжения Договора Услуги были выполнены на сумму, меньшую суммы уплаченного аванса.